Decreto Nº175/20

Decreto Nº 175/20

Hipólito Yrigoyen, 05/02/2020

Corresp. Expte.4057-2335/17.-  

DECRETO Nº 175/20-

Visto

El Convenio Marco suscripto entre  la Comuna y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, 

Considerando

Que el objeto del mencionado acuerdo resulta ser el financiamiento por parte del Organismo Provincial de la ejecución de la obra de Construcción de pavimento urbano y desagües pluviales en nuestra comunidad.-

Que en este sentido el Municipio asumió el compromiso de iniciar la ejecución de la referida obra dentro del plazo de treinta días corridos contados desde la recepción del financiamiento.

Que no obstante, por diferentes razones ya sea por inconvenientes climáticos suscitados en la zona,  como problemas técnicos con las maquinarias de trabajo y/o disminución de personal debido a las licencias anuales, la obra tuvo inicio en el mes de abril de 2018, lo cual fue comunicado oportunamente

Que dicho esto,  el plazo de finalización de obra inicial deviene en el mes de febrero del 2019, no obstante la obra se encuentra en etapa aun de ejecución, aunque avanzada,  con motivo de circunstancias o inconvenientes que se fueron suscitando en el transcurso de su desarrollo.

Que dichas dificultades han sido normales o recurrentes en el ámbito de la administración, producto de  la disminución de personal por motivos como licencias ordinarias, o por médicas, como asimismo que las condiciones meteorológicas imposibiliten el avance de las obras en cuestión.

Que en tal sentido se estableció una prorroga en la ejecución por los motivos expuestos mediante Decreto 248/19 de fecha 28 de febrero de 2019 desde el 01/02/2019 al 01/06/2019.-

Que posteriormente por Decreto 550/19 de fecha 04 de junio de 2019, estableciendo una prórroga del día 01/06/2019 al 01/12/2019.-

Que en el plazo comprendido dentro del plazo de prorroga no se han recibido desembolsos o pagos de certificados presentados mensualmente por la Comuna, lo que derivo en una exigua disponibilidad de fondos lo que imposibilita a este municipio  poder avanzar adecuada e ininterrumpidamente con la obra debido al retraso del pago de los certificados.-   

Que es necesario establecer un plazo de ejecución a efectos de ser comunicado a la referida cartera provincial a efectos de dar cumplimiento con los compromisos asumidos oportunamente.-

Por ello, haciendo uso exclusivo de las facultades que la ley le confiere LA INTENDENTE MUNICIPAL INTERINA  DE LA MUNICIPALIDAD DE HIPOLITO YRIGOYEN  

DECRETA

 

ARTÍCULO PRIMERO: ESTABLEZCASE por el termino de seis  (6) meses la prórroga del plazo para la  ejecución de la obra de construcción de pavimento urbano y desagües pluviales en la localidad de Henderson,  en el marco del Convenio suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en un todo conforme con los argumento esgrimidos en el exordio del presente.-

 

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLEZCASE que el plazo de prorroga comenzará a regir retroactivamente a partir del 01 de Diciembre de 2019 al 31 de Julio de 2020.-

 

ARTICULO TERCERO: DESE intervención a la Dirección de Obras Publicas a efectos de tomar conocimiento y dar cumplimiento.-

 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese por la Secretaria del Gobierno y Hacienda al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, con copia del presente, Regístrese, Publíquese y cumplido Archívese.-